Le BTP déconfiné ? (Ou : "Le BTP des confinis... oups, des confinés" ;) )

C'était le 19 mars...

1er coup de gueule sur FB

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=518626275716611&id=100027077293582) :

Non mais franchement .... Je viens d'entendre Castaner sur Europe 1, ce jeudi matin là, 19 mars (!), qui appelle les entreprises à continuer le travail !!!

(Pour "l'Economie du pays" 😕 )

Mais il se fout de qui celui-là ????? 😮

Il n'y a donc pas que des confinés mais aussi des "cons-finis" au gouvernement ?! (???)

Nous, on était en train de travailler sur la toiture de notre église lundi encore ; et voilà qu'on nous ferme le chantier (sur décision du Maître d'œuvre - l'archi - et du Maître d'ouvrage - la mairie -)....
Allez ouste, déguerpissez, interdiction de travailler !
Mardi matin, on monte donc sur d'autres toitures en cours (au moins pour sécuriser les toitures pour un temps indéfini .... )
Mais non, on ne peut plus travailler ! Fini.

Les conditions édictées par ce même gouvernement sont impossibles à suivre !
Comment respecter les distances de sécurité dans les véhicules de chantiers ?
Impossible.
Comment manger le midi vu que TOUT est fermé ? ...
Et il faudrait s'enfermer tous ensemble dans le camion pour manger nos sandwichs aussi ?

(Ou dehors même s'il pleut ? Il n'y a jamais de "cabanes de chantiers" sur les petits chantiers, et rarement même sur les "moyens chantiers" (!))

Et on ne peut même pas se passer des outils ou des matériaux vu que le virus survivrait même dans l'air pendant des heures ? ....
Et il faudrait peut-être mettre des masques aussi ?
Il n'y en a même pas assez pour les médecins et personnels soignants des hôpitaux ....

Et puis de toute façon même nos marchands de matériaux sont fermés .... 

Alors Castaner, on fait comment pour travailler ? 😞

COMMENT ?????????????

Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup d'accidents de travail sur beaucoup de chantiers du bâtiment ; est-ce vraiment le moment de se retrouver aux urgences ???
Est-ce vraiment le moment de se blesser ou se casser quelque chose et devoir aller à l'hôpital ?

Bref, il me semble bien que nous avons une vraie bande de nazes au gouvernement !
Selon les échos que je vois d'entreprises notamment sur mon groupe de couvreurs, j'ai bien peur que plein d'entreprises et d'entrepreneurs se retrouvent "sur le carreau", car l'Etat ne semble vraiment pas prêt à les soutenir (!) (*)😢


(*) Eh oui :
"Selon l’administration, les entreprises du BTP auraient agi de façon exagérée, le secteur n’étant pas concerné par les fermetures.
Le bénéfice du chômage partiel pour les entreprises du secteur pourrait ainsi être mis en cause. ..."

"Officiellement, les entreprises de BTP se doivent de poursuivre leur activité malgré la crise sanitaire. Dans les faits, les chantiers sont contraints de s’arrêter et les entreprises se mettent en activité partielle… contre l’avis des Direccte qui menacent de ne pas les indemniser" !!!!!!!!!!!!!

Cf. https://www.lemoniteur.fr/article/coronavirus-l-etat-rechigne-a-indemniser-les-entreprises-de-btp.2081266

Ça c'était donc le premier post sur le sujet.... réaction à chaud !

D'autres ont suivis ...

 

D'autres ont suivis disais-je donc...
Par exemple, celui-ci du 2 avril, le dernier à ce jour sur ma page FB :
Une vidéo de consignes du Ministère "pour la reprise du travail du BTP pendant le confinement" (!) :
• https://www.youtube.com/watch?v=9Wv1E0uqQvs

M'ouais ...
A voir plus pour les commentaires sensés des gars du bâtiment que ces consignes insensées de nos "costards cravate" du gouvernement qui n'ont de toute évidence jamais bossé de leur vie !
(Ou du moins jamais travaillé sur un chantier de couverture ou maçonnerie ou charpente ou autre corporation (!))

C'est du grand n'importe quoi 😠

Sur 8 heures de travail, on va passer chaque journée à bosser effectivement 1 à 2 heures pour passer tous le reste du temps à s'éviter et se nettoyer (!)
Pfffff

=> A partir de lundi stage découverte entreprise dans le btp pour l équipe de Macron :
- Ramener chaussures de sécurité gant casque, masque pas nécessaire 😂😂
- Premier jour, comment utiliser le marteaux piqueur ...
- deuxième jour, comment déblayer les gravats et les évacuer à l’aide d'une pelle et brouette ...
😂😂😂
- troisième jours, ils démissionnent !
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

=> J'avoue qu'au bout de quelques secondes on se dit que celui qui a pondu toutes ses mesures n'a jamais travaillé de sa vie.
Si vous respectez toutes les mesures vous allez passer plus de temps à ça qu'a effectuer votre travail.
Quand vous allez chez un particulier est ce que le particulier doit tout désinfecter de son portail jusqu'au chantier ?
Est ce que l'artisan doit tout désinfecter avant de prendre son chantier et à la fin du boulot ?
Bref comme toujours c'est fait pour embrouiller les gens.
Courage à tous ceux qui vont bosser et à tous ceux qui vont abandonner ou se décourager à cause des préconisations du gouvernement...
Il est évident que les gens qui ont pondu ces mesures n'ont jamais bossé sur un chantier !!!

Et comme le dit notamment Thierry Gesset-Parment, à la tête d’une entreprise de couverture en région parisienne et président depuis trois ans de la Capeb Grand Paris :

« Ce guide est une usine à gaz » ! 

«... Le guide publié par l’OPPBTP est difficile à appliquer. 
Toutefois, le problème essentiel est de faire venir les salariés ! »

=> https://www.batirama.com/article/31065-thierry-gesset-parment-couvreur-nos-salaries-ont-peur.html

Et on continue... 

Avec les posts intermédiaires :

Là, c'était aussi le 19 mars :

➠Bonne nouvelle ....
C'est fini le "confinement de la population pour cause de virus" !

Oui oui oui c'est fini :
Macron Castaner et Pénicaud ont dit que tous les ouvriers du bâtiment, - finalement indispensables à la nation 😉 -, devaient reprendre le boulot sur les chantiers !...

C'est pas beau ça ?

Et "fuck" le virus, l'économie avant tout !!!
😛

Tiens, sur ce lien on a la naissance de cette polémique (mon coup de gueule de ce matin en Post, et diverses autres réactions en commentaires)
==> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=518626275716611&id=100027077293582

(Ah tiens .... J'ai appris que dans une entreprise, la femme du patron, secrétaire dans une autre avait chopé le Coronavirus via des collègues de bureau, qu'elle l'avait probablement communiqué à son mari qui l'avait transmis à son tour à ses employés qui l'avaient eux ramenés dans leurs familles .... 😕
Et il faudrait quand-même aller sur les chantiers où se côtoient souvent tous les corps de métiers : "charpentiers, maçons, couvreurs, et parfois aussi plaquistes, électriciens, carreleurs, plâtriers ...")

Mais à part ça, tout va très bien madame la ministre...

On déplore juste un tout petit rien, une bêtise,....

Cf. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=518967425682496&id=100027077293582

🔈« Malgré les nouvelles dernières injonctions de la Ministre du travail et de toute sa clique, nous confirmons que l’entreprise restera bien fermée », indique l’entreprise sur son site internet !

Plus aucun chantier n’est assuré par les équipes, placées en confinement. 

Seuls, les personnels du bureau d’études (une dizaine de salariés) sont à l’ouvrage « en télétravail », assure le dirigeant de l’entreprise, Jean-Claude Baudin.
Les autres salariés, une cinquantaine de personnes, ont été placés en chômage partiel.

Pour Jean-Claude Baudin, il est hors de question de remettre ses équipes au travail, de les exposer au risque de coronavirus :
- « Nous demander de retourner au travail, c’est délirant, voire un scandale », martèle le dirigeant en réponse aux différentes déclarations faîtes par les membres du Gouvernement ces jours-ci, et notamment celle de Muriel Pénicaud, Ministre du travail.
« À l’heure du bilan, ils devront répondre de leurs fautes politiques et en tirer les conséquences. Nous confirmons notre solidarité aux personnels soignants et nous nous protégeons les uns des autres pour endiguer cette épidémie. Nous décidons ainsi de sauver des vies, c’est cela le vrai courage… Placer les intérêts vitaux avant celui de l’argent ».

Jean-Claude Baudin reproche également à la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, en date du 23 mars 2020, d’avoir présenté dans l’hémicycle un amendement prévoyant que la violation répétée des règles du confinement constitue un délit passible de six mois d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende…
« Mais naturellement ceci ne s’applique pas aux gens du bâtiment qui, eux, doivent reprendre le travail, une activité essentielle selon le gouvernement », écrit le dirigeant, en illustrant son propos adressé à la Ministre de la justice, avec une photo de cercueils sur le compte Facebook de l’entreprise. ...

=> Difficile de respecter la distanciation !!!

Reprendre le travail en pleine pandémie, « c’est une bêtise », dit Jean-Claude Baudin.
« Dans le bâtiment, c’est difficile de respecter les règles de distanciation. Je possède 25 véhicules, et si on écoute la Ministre du travail, qui veut mettre un seul ouvrier par voiture, il m’en faudrait 75. C’est ridicule. »

Un constat dressé et partagé par tous les acteurs du bâtiment.
« On assiste actuellement à un gros soulèvement de la Fédération du bâtiment. 

On pense que le gouvernement gère la crise de manière inégale. 

Il y a un double langage. 

On nous dit qu’il faut respecter le confinement de manière stricte, et on incite les entreprises du bâtiment à reprendre le travail. » ...

Cf. https://actu.fr/pays-de-la-loire/requeil_72252/coronavirus-patron-dune-entreprise-batiment-colere-envoie-cercueils-gouvernement_32611164.html

🔈En pleine crise sanitaire Covid-19 notre président nous demande de rester chez nous, de nous confiner.
Dans le même temps Mme Penicaud, ministre du travail, estime que nous, entreprises du BTP, devons poursuivre notre activité. Elle nous qualifie de « défaitiste » et estime même que nous souhaitons profiter de la situation et des indemnisations promises par l’état !
C’est SCANDALEUX, connaît elle simplement la réalité d’un chantier ? 

Comment fait-on pour garantir la sécurité de nos compagnons ?
Par exemple :
- Il nous faudrait 1 camion par personne : irréaliste
- Respecter 1m de distance : comment fait-on lors du port de charge lourde, lors de coactivité, lorsque le matériel passe de mains en mains ... ?!
- Fournir des protections (casques, masqués, lunettes, gants) : n’est-elle pas au courant que celles-ci sont en ruptures ? N’est-elle pas au courant que les entreprises ont été sollicitées pour donner ces matériels aux soignants ? (Chose qu’elles ont fait de bon cœur !)

En quoi la poursuite d’un chantier est vital ?

Nous, entreprises du BTP, sommes en colère ! 

Comment peut-on autant nous dénigrer ?
Nous sommes déjà en pleine crise : après un hiver particulièrement pluvieux, d’énormes difficultés à recruter, aujourd’hui on continue à nous envoyer au charbon ... 

Pourquoi n’avons-nous pas le droit de nous protéger ?!

Depuis des semaines on entend le corps médical demander au gouvernement un confinement TOTAL, on entend le personnel soignant à bout de forces, mais non rien n’y fait : vous nous demandez de nous EXPOSER et refusez de nous indemniser !!

Oui aujourd’hui en France on en est là, d’après notre gouvernement le BTP doit continuer à travailler et les demandes d’indemnisations ne sont pas acceptées. .... 😠😠😠
Un très bon résumé des problèmes :
- https://m.youtube.com/watch?v=W-e3k_TY0hc&feature=share&fbclid=IwAR1BFLQeZX2LaFanmMwRgV9FMYRSp4fIJ2K8Ih_9P9uKGE77ollXd50Xwr8.... :/

En tout cas on est heureux d'apprendre que les masques ne servent finalement à rien 😏
 Bientôt on va apprendre aussi que le confinement non plus ne sert à rien. 
 Et puis se laver les mains non plus :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1064710103914499&id=100011265574907

Emmanuel Macron exhorte les entreprises et les salariés à poursuivre leur activité !!!
"En ces temps de crise, la vie économique de la Nation doit continuer !"
Ben oui ... Mais comment ?
Comment ?????
Et si on y va on va se faire amender évidemment vu que c'est le bin´s absolu 😡
Et dire que ces derniers jours on se faisait traiter de connard, de taré, d'irresponsable et je ne sais quoi encore (...) si l'on critiquait juste ce confinement obligatoire de nos professions (!) (où l'on a d'ailleurs appris en passant que non, les gars sur les toits ou les chantiers n'étaient pas indispensables à la vie de la nation. Pffff ...)


Ah tiens :
"... Et pourtant, il y a urgence, parce qu’on vient de vivre 48 heures totalement chaotiques, où nos collègues du BTP ne savent pas, à juste titre, s’ils peuvent ou s’ils doivent travailler.
Il y a des signaux très contradictoires puisque, au-delà du chantier lui-même qui pose de vrais questions en termes de protection de nos salariés, on ne sait pas si on peut ou pas travailler.
Ce que nous n'acceptons pas, ce sont les menaces à peine voilées comme quoi si les chantiers ne redémarrent pas, le chômage technique ne serait pas pris en compte pour nos entreprises. ..

Dans tous les départements, j'ai eu des remontées absolument incroyables hier, des Direccte [Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi] ou des préfets qui disent : "Vous devez travailler".

Mais il y a deux problèmes.
Nos gars ne veulent pas y aller parce qu'ils ont entendu le discours du président de la République :
"Restez chez vous !"


Et deuxièmement, on a des sujets très techniques et précis dans notre secteur pour éviter le fameux "un mètre" [de distance entre les personnes]. Comment fait-on pour porter des charges lourdes ? Comment fait-on quand on a cinq ou six personnes dans une camionnette pour aller sur un chantier ?
Comment fait-on dans les cantonnements ?
Et tout ça sans masque...

Cf. https://francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-il-y-a-urgence-pour-le-secteur-du-btp-qui-vient-de-vivre-48h-chaotiques-alerte-jacques-chanut_3874437.html

•••••••••••••

• Muriel Pénicaud, ministre du Travail, s'en est vertement prise aux entreprises du BTP qui décident de fermer leur activité du fait de la mise en confinement. Elle qualifie cette attitude de "défaitisme", alors que le pays traverse sa crise la plus grave depuis la seconde guerre mondiale.
Cf. https://www.batiactu.com/edito/coup-gueule-ministre-travail-contre-societes-btp-qui-59133.php

Anecdote :

• "On ne peut pas être à plusieurs dans un véhicule" (pour ne pas contribuer à la propagation du covid19) ....
Réponse intelligente de la ministre :
"Prenez plusieurs véhicules !" SIC

Ah ouais .... Et quand tu es à 5 sur un chantier tu y vas avec 5 véhicules peut-être ? (

Sans oublier le fait que certains n'ont pas de permis !)

Déjà qu'en temps normal c'est déjà galère pour avoir ne serait-ce qu'un véhicule pour chaque équipe :/

Ah mais elle voudrait peut-être que chacun parte avec sa voiture personnelle ou prenne le bus ses outils dans le sac à dos ?

Ou alors on en attache un sur la galerie et on en case un autre dans le coffre avec les caisses à outils, les feuilles de zinc et les sacs de ciment ?

Mais ont-ils seulement travaillé un seul jour de leur vie sur un chantier ces gens qui prétendent décider pour nous ce que l'on devrait faire ?????


•••••••••••••

Lettre d'un artisan couvreur aux donneurs de leçons :

- Mr Le Président,Mr Le 1er Ministre, Mme La Ministre,

Je viens d'entendre que l'on reproche aux entreprises du bâtiment et du BTP de manquer de civisme car elles ferment les unes après les autres.

Gérant d'une petite entreprise de couverture (2 salariés +moi), j'ai fermé mon entreprise pour une durée indéterminée depuis mardi soir eh oui je suis de ceux qui manque de civisme à vos yeux.

Pourtant, je pense moi être plutôt de ceux qui ont eu le courage de penser à la santé de leurs salariés plutôt qu'à leur propre situation, en effet si mes salariés pourront eux prétendre au chômage partiel moi indépendant je ne sais pas comment je vais pouvoir me rémunérer si la situation perdure.

Je veux bien reprendre mon activité mais est-ce l'un de vous 3 qui va venir m'amener de la marchandise alors que les fournisseurs sont eux aussi fermés ?

Est-ce l'un de vous 3 qui va m'amener masques et gants pour protéger mes salariés alors que même nos soignants manquent de ces matériels ?

Est-ce vous qui allez venir ouvrir les déchetteries pour que nous puissions y déposer les gravats ?

Est ce vous qui irez expliquer à nos familles et au corps médical pourquoi nous sommes malades ?

Alors soyez cohérents, vous ne pouvez demander aux gens de rester chez eux et limiter leurs déplacements, et nous demander à nous de mettre en danger notre santé et nos salariés.

Un artisan qui ne souhaite qu'une chose reprendre rapidement son activité dans des conditions sécurisées. ...

[Cf. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=518626275716611&id=100027077293582] 

Et ça c'était mon article finalisé (version Facebook du 23 mars)

Comme le chantait Boris Vian :
- Monsieur le Président, je vous fait une lettre, que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps ....
Je viens de recevoir, des consignes qui m'atterrent, et me mettent en colère pour bosser dès lundi !
Monsieur le Président, il faut que l'on vous dise, vous n'dites que des bêtises ....
Bref :
- Le déserteur de Boris Vian !

Et pendant ce temps, alors que le gouvernement voudrait déconfiner près d'un million et demie d'ouvriers (1.477.000 actifs travaillent dans le BTP ! (Plus exactement 1.104.000 salariés et 373.000 artisans)) :
"Vous n'écoutez tellement pas ce qu'on dit qu’on va devoir choisir entre sauver votre père ou votre mère", témoigne en larmes, une infirmière sur RMC !
"Ce n’est pas une simple petite grippe... Ça tue, ça nous tue.
On a des infirmiers dans l’Est qui meurent.
(Et même des médecins !)
On enterre nos collègues.
Les premiers à être touchés c’est nous."
"S’il vous plait, écoutez-nous, restez chez vous, vous sauvez des vies et vous nous sauvez la vie !"
Cf. https://rmc.bfmtv.com/emission/vous-n-ecoutez-tellement-pas-ce-qu-on-dit-qu-on-va-devoir-choisir-entre-sauver-votre-pere-ou-votre-mere-temoigne-en-larmes-une-infirmiere-sur-rmc-1878007.html


• LETTRE D’UN DIRIGEANT DE PME DU BTP :

Monsieur Le Président de la République, Madame La Ministre du Travail, Monsieur Le Ministre de l’Economie, Monsieur Le Ministre de la Santé, Mesdames et Messieurs Les Ministres,
Le 19 mars 2020

Suite aux allocutions du Président de la République, lors desquelles il a sommé les Français à rester chez eux face à la gravité de la situation sanitaire, nous avons pris les mesures qui s’imposaient.
Aussi, en respect des demandes et étant dans l’incapacité totale de mettre en place les règles sanitaires assurant la sécurité de nos collaborateurs, nous avons fermé nos chantiers et nos entreprises, avec toutes les pertes économiques qui en découle, malgré le chômage partiel.

Hier, Mercredi 18 Mars 2020, Monsieur Le Ministre de l’Intérieur, écrivait aux préfets en expliquant que les chantiers du bâtiment et travaux publics devaient reprendre, s’affranchissant ainsi de l’impossibilité de la mise en place des règles sanitaires.

Ce jour, Jeudi 19 Mars 2020, Madame La Ministre du Travail, sur les chaines d’information (LCI) s’en prend clairement aux entrepreneurs et syndicats, les taxant de profiteurs défaitistes ...

Alors je vous le demande :
QU’AVEZ-VOUS PAS COMPRIS ?
QU’AVONS-NOUS PAS COMPRIS ?

- N’avez-vous pas compris que les choix que nous avons fait, l’ont été uniquement pour mettre en œuvre vos directives et protéger nos salariés ?
- N’avez-vous pas compris que les employeurs n’ont aucun intérêt à fermer leurs structures si ce n’est de protéger leurs salariés, leurs familles, et améliorer la situation sanitaire du pays ?
- N’avez-vous pas compris que les chantiers se réalisent en équipe et que la distance de sécurité d’1 mètre ne peut être respectée ?
- N’avez-vous pas compris que nous n’avons pas accès aux masques et aux gels hydro alcoolique pour cause de pénuries (je rappel à ce propos : vous en avez vendu des tonnes à la Chine il y a 3 mois) ?
- N’avez-vous pas compris que nous n’avons pas les véhicules nécessaires pour déplacer nos salariés à 1 par véhicule, que certains n’ont pas de véhicule voir pas de permis ?
- N’avez-vous pas compris qu’un chantier se fait avec de la mise en commun de moyens matériels lourds ?

- N’avez-vous pas compris que les bases de vies ne sont pas adaptables à de telles règles sanitaires ?
- N’avez-vous pas compris que des réunions physiques sur chantiers sont impératives et ne peuvent être faites en télétravail si l’on veut qu’un chantier se déroule ?
- N’avez-vous pas compris que nos employés ne veulent pas être malade et contaminer leurs familles ?
- N’avez-vous pas compris que la loi nous interdit de faire prendre de tels risques à nos salariés ?

Et nous alors ?
- Doit-on comprendre que l’économie est plus importante que la santé de nos salariés ?
- Doit-on comprendre que les hôpitaux qui sont déjà en manque de moyens humains et matériels seront dans une situation bien plus compliquée par ce choix, mais que cela vous est égal ?
- Doit-on comprendre que l’idée de détériorer encore les conditions de travail des infirmier (e)s et personnel (le)s soignants ne vous importe pas ?
- Doit-on comprendre que le nombre de cas contaminé et de mort n’est qu’une variable que vous mettez en opposition avec les courbes économiques ?

Monsieur Le Président, Messieurs Dames Les Ministres, comme vous l’avez dit, nous sommes en guerre, et vous êtes sur le point de marquer l’Histoire.
Serez vous des Hommes et Femmes qui dignes de leurs mandats auront sauvé la population en prenant des décisions responsables.
Ou bien, marquerez-vous l’Histoire en étant ceux qui à la vue et au su de tout le monde et contre l’avis des plus grands spécialistes auront envoyés à l’abattoir toute une partie de votre peuple au nom de l’argent.
Un entrepreneur.

Ah tiens :
News :
=>http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-les-chantiers-btp-se-poursuivront-bien-malgre-l-epidemie-21-03-2020-8285142.php

  

Et aussi :
https://www.bfmtv.com/economie/coronavirus-accord-entre-le-gouvernement-et-le-btp-pour-continuer-les-chantiers-1879764.html

<< Un "guide de bonnes pratiques" validé par le gouvernement sera diffusé par les professionnels afin de préciser les recommandations. >>
M'ouais ..... J'demande à voir !
En résumé, comme le déclarait un collègue :
- << L'Etat va nous pondre un carnet "des bons gestes à adopter sur les chantiers", écrit par des gens qui n'ont jamais foutu les pieds sur un chantier ! >>

(Enfin si, parfois.... En costard cravate avec un beau casque flambant neuf immaculé ! ...)

Déjà, rien que l'idée de devoir porter un masque pour bosser (à manipuler nos tuiles, ardoises zinc, ciment ou autre, je le sens pas bien.
J'en ai déjà utilisé évidemment pour la pose de laine de verre en lieu confiné, mais c'est étouffant. (!) ....
Impossible de supporter ça plusieurs heures, tout en faisant des efforts, en suant et haletant ....
(Mais bon, semblerait selon des Pros de la médecine que les masques ça sert à rien ; youpi !!!! (*))

Et le gel hydroalcoolique, c'est surtout un point d'eau et un bon savon de chantier qu'il nous faut pour décrasser nos mains de toutes les saletés habituelles du travail ....
Les gants n'en parlons pas.... On ne les garde pas souvent sur les mains car impossible alors de manipuler nos pointes ou petits clous que l'on utilise notamment pour les ardoises ou le zinc ! (On s'en rend compte en hiver quand on aimerait bien les garder ces gants mais que non, car on peut pas bosser avec (ou alors avec des gants fins qui se déchirent en quelques minutes !))
Quand à la consigne de "se tenir éloigné d'un mètre", sachant que dans le vent le virus peut se déplacer de 8 mètres (!)... Et se maintenir plusieurs heures sur maints de nos matériaux ou matériels .... C'est juste de la pure dinguerie !!!
 (Voir aussi en conclusion de cet article, un autre article y est justement consacré)
(D'autant plus que l'on est souvent obligés pour porter nos charges de se côtoyer de près !...)
Et je ne reviendrais pas sur les conditions de transports pour aller de l'atelier aux chantier (là c'est sûr que l'on va bien se confiner ensemble dans nos camions (!))

Bref.... C'est encore une histoire de fous  

Ah oui OK ....
Je comprend mieux cet "accord" :
Tant pis si le Coronavirus se propage encore plus, personne ne sera responsable ! (?????)
"On s'en lave les mains" hein - comme disait Pilate - ....

Eh oui, si des gars sont contaminés se sera pas la faute aux entreprises .... ni à l'Etat, mais aux victimes et surtout les employés "chefs d'équipe" qui n'auront pas bien fait respecter leurs consignes à la con sur le papier ... IMPOSSIBLES à respecter en réalité sur le terrain !!!!!!!

["Concrètement, comment l'employeur peut-il se protéger et éviter que ses responsabilités civile et pénale soient engagées ? "Il s'agit de mettre à jour son document unique d'évaluation des risques, et de mettre en place la politique de prévention adaptée", explique Michel Ledoux.
En l'occurrence, cela signifie une sensibilisation aux gestes barrières, la mise à disposition de gel hydroalcoolique partout où c'est nécessaire, des rappels réguliers de ces règles par les responsables d'équipes sur les chantiers, et bien sûr des conditions de travail permettant de respecter la distance de sécurité entre les personnes - le document prochainement diffusé par l'OPPBTP devrait apporter davantage de précisions" (!) (https://www.batiactu.com/edito/un-accord-trouve-avec-etat-continuer-chantiers-59156.php)]

Vaste fumisterie donc une fois encore ...

Et pendant ce temps, j'entend la radio nous annoncer des mesures de restrictions et confinements encore plus sévères et draconiennes.... Mais on se fout de la gueule de qui là ?????????????

Tiens, tout cela me rappelle cette "anecdote" historique, notamment relaté ici ("LA GRANDE BOUCHERIE !!!") :
<< .... Pour ma part, en voyant toute cette chair palpitante, dégoulinante de sang (...) je ne pouvais m’empêcher de revivre les affreux instants d’un matin de septembre 1915 où, pressés dans une tranchée de départ devant Auberives, nous attendions, mes camarades du 103e et moi, alignés comme à la parade, l’ordre de monter sur le parapet, baïonnette au canon...
Deux par deux, les compagnies bondissaient à l’assaut... Les hommes faisaient trois pas, s’empêtraient dans nos barbelés intacts et, tandis qu’ils essayaient de se dégager, s’écroulaient sous les rafales de mitrailleuses ennemies.
Pendant ce temps, l’artillerie, balayant d’enfilade tous les boyaux d’accès, achevait de massacrer ce qui restait de ces garçons des classes 15 et 16, envoyés pour la première fois à l’attaque...

À LA BOUCHERIE !!!

Telle fut, le lendemain, la sinistre expression par quoi les rares survivants désignèrent cette opération qui, on le sut plus tard, avait été montée hâtivement, comme un coup de Bourse, parce qu’il fallait enlever à la Chambre un vote de crédits supplémentaires pour la Défense Nationale...>>

Voilà voilà.... "Allez, tous à la boucherie !"

(*) L'intervention TV de notre couvreur chef d'entreprise (où des médecins d'Etat osent prétendre que non, pas besoin de masques, ça sert à rien (!!!)) :
=> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1064710103914499&id=100011265574907

À voir aussi cette déclaration d'un Président de CAPEB, qui clarifie - un peu - les choses :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=504888733514957&id=313344582669374

Et là aussi c'est clair et net (déclaration de l'entreprise de couverture et échafaudage "Le Bras", qui travaille notamment sur Notre-Dame) :
-... Le gouvernement et la profession du BTP ont trouvé un terrain d'entente afin de maintenir l'activité des chantiers de construction, malgré l'épidémie du Coronavirus.
Cette prise de décision n’est pas sans risques, sachant que le pic de l’épidémie n’est pas atteint à ce jour.
Le guide de bonnes pratiques (OPPBTP) n’étant pas rédigé, le document unique n’étant pas à jour, les PPSPS n’y étant pas non plus, les approvisionnements en EPI n’étant plus assuré, et tant d’autre …

Nous sommes dans les Régions les plus touchées,
Nous assumons notre décision de PROTÉGER nos salariés et leur famille au maximum.
=> RESTEZ CHEZ VOUS !!!

Notre rôle de chefs d’entreprise est d’assurer la protection de nos salariés ...

Cf. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2615605575390050&id=1988392114778069


Et pour conclure :
"Nous considérons que les conditions ne sont pas remplies pour une reprise rapide des chantiers", a de son côté réagi l'Ordre des architectes dans un communiqué !
Ben voilà quoi...
On reste à la maison.

  

Ah tiens .... 
Une lettre d'une architecte (Hélène Solignac Hsb Architecture, très en colère.) :

Voila..... le courrier est parti sur le site du Ministère... 
Après tout, on peut bien dire que ce l’on pense, même à un ministre... 
Eux disent bien ce qu’ils pensent... Malheureusement..

Madame la Ministre
Je ne suis qu’une petite architecte lozérienne et je doute fort que ce courrier vous parvienne et que si tel est le cas, il serve à quoi que ce soit. Cependant, il me semble trop facile de rester derrière ma télévision à « pester » des décisions prises sans faire quoi que soit et sans exprimer ma pensée.

Je suis scandalisée par votre attitude et les propos que vous avez tenu vis-à-vis du secteur du BTP dans la crise sanitaire que connaît Notre Pays actuellement. Scandalisée d’une part des propos tenus vis-à-vis des chefs d’entreprises et d’autre part des décisions qui semblent se dessiner pour tous les ouvriers que vous souhaitez renvoyer sur les chantiers.

Je ne suis pas Énarque, je n’ai pas l’intelligence de tous ceux qui gouvernent notre Nation, je n’ai pas votre « clairvoyance », je n’ai pas la notion des enjeux politiques et économiques nationaux et internationaux mais j’ai une réalité de terrain qui semble vous faire défaut et surtout des valeurs auxquelles je tiens plus que tous.

Tous ces ouvriers que vous vous apprêtez à renvoyer sur les chantiers n’ont, eux non plus, pas fait de grandes études pour pouvoir se défendre. Ils n’ont appris qu’une chose : Travailler. Et c’est ce qu’ils font tout au long de leur carrière, dans des conditions souvent pénibles. Ils souffrent du froid en hiver, de la chaleur en été, travaillent dans la poussière, portent des charges lourdes. S’usent le corps, l’esprit et la santé pendant des décennies pour des retraites de misère dont la plupart n’auront de toutes façons pas le temps de profiter. Travailler…. C’est la seule chose qu’ils font, quelles que soient les conditions… S’ils ne descendent pas dans les rues, ne s’opposent pas au système, n’y voyez pas une acceptation sans faille des conditions. C’est simplement qu’ils ne savent pas le faire. Ils ne savent et ne veulent que travailler. Ces « petits gens », Madame La Ministre, sont près de 2 000 000. Vous vous apprêtez à jeter dans la gueule du loup 2 000 000 de fils, pères, époux qui mettront leur santé et celle de leurs proches en péril pour des soucis économiques et financiers. Oser penser que les mesures barrières peuvent être mises en place sur les chantiers témoigne bien de votre manque de réalisme. Sur mes « petits » chantiers, ce sont pas moins de 10 entreprises, chacune représentées par 2 à 3 hommes par équipe à minima, soit près de 30 personnes qui se côtoient dans des espaces parfois confinés, avec des moyens limités, des points d’eau restreints, du travail d’équipe, de la manutention, des trajets communs…. Je n’ose même pas imaginer les grands chantiers des métropoles….. Et pourtant vous le savez…. Bien que conscients des risques, si vous le décidez, ils y iront…. Car ils ont besoin de travailler et ne savent que travailler…

Tous les professionnels de santé crient partout au désespoir en ne demandant aux Français qu’une chose : celle de rester chez soi. Et vous, vous vous apprêtez à forcer près de 2 000 000 d’individus de se mettre au contact des uns et des autres, de faire d’eux des porteurs et des transmetteurs de ce fichu virus duquel vous n’avez pas su nous protéger. Je vous laisse faire le calcul des potentielles contaminations.

L’époque de l’esclavage est révolue Madame la Ministre, le temps de Germinal également… Si ces gens ne comptent pas pour vous et la Nation, autant que d’autres que vous avez su confiner à domicile ou installer dans des bureaux confortables, chauffés et ventilés, sachez que pour moi ils représentent les petites mains qui font de mes projets, et donc des vôtres, des réalités. Ils sauront remonter leurs manches quand le moment sera venu, se mobiliser et travailler d’arrache pied pour relever les défis de demain, mais de grâce, protégez leur santé. Ils n’assurent ni la sécurité, ni la santé du Pays. La santé économique de notre pays pour laquelle ils œuvrent chaque jour est essentielle, je vous l’accorde… Mais dans le contexte actuel, cette dernière peut sans doute attendre un mois ou deux. Je suis sûre que vous saurez trouver des économies dans des domaines où des fonds publics sont généreusement distribués (ou dilapidés) pour compenser.

Le second point que je tiens à aborder est la manière dont les métiers du bâtiments et plus largement les chefs d’entreprises ont été montré du doigts. Il est honteux qu’un représentant de l’état puisse parler ainsi et tenir de tels propos. Je suis petite-fille, fille et épouse de chefs d’entreprises. Je suis moi-même gérante d’une entreprise, et je côtoie chaque jour des hommes et des femmes qui ont eu le courage de créer leur société. S’il fut un temps ou le simple fait de travailler permettait de réussir, il faut aujourd’hui vraiment « avoir ça dans le sang » pour oser s’aventurer tant le chemin est semé d’embûches. Les charges patronales, les impôts, l’URSSAF, le RSI, la TVA, les lois et normes que chaque nouveau gouvernement sort du chapeau asphyxient toujours un peu plus nos trésoreries. Les dirigeants s’endettent, hypothèques leurs biens propres, essaient d’innover, de se former, d’avancer… Ils prennent des risques chaque jour, se privent de leur vie personnelle pour faire marcher leurs sociétés. A l’échelle du pays, ils créent de l’emploi, génèrent des richesses, permettent à des familles de vivre sans profiter du système… Et vous croyez vraiment que c’est de gaité de cœur qu’ils voient s’arrêter pour cause de virus tout ce qu’ils ont bâti de leurs mains ??? Comment osez vous-même seulement penser qu’ils veulent profiter du système ? Peut être ce le cas d’une minorité mais la majorité n’ont pas fermé la porte par plaisir. Nous croyez-vous assez stupides pour penser que quand Notre Président a dit « l’Etat paiera », nous n’avons pas compris « les français paieront » ? Les français et les entreprises…. Car c’est bien ça la réalité. Quel que soit le problème, les français paient. L’état c’est le peuple…. C’est ceux qui travaillent…

Je suis maman, épouse et chef d’entreprise. Depuis une semaine je suis aussi maîtresse. J’ai la chance d’exercer une profession que je peux assurer de la maison, enfin, quand il me reste du temps une fois posées toutes les casquettes que je porte ces jours-ci. Et comme tous les chefs d’entreprise du pays, mon mari et moi-même sommes inquiets de savoir comment nos entreprises traverseront cette crise, comment tous ceux avec qui nous travaillons chaque jour pourront se relever et continuer, lesquels risquons-nous de laisser au bord de la route…. Nous sommes inquiets pour la santé de nos salariés mais aussi pour leur avenir car comme la plupart des chefs d’entreprises, contrairement à ce que nos hauts dirigeants semblent penser, ils ne sont pas juste des pions dans l’échiquier.

L’état n’est à ce jour par capable de fournir des équipements matériels pour sauver nos malades. Pas capable de fournir à nos soignants le minium qu’ils sont en droit d’attendre pour se protéger alors même que le virus est déclaré depuis fin décembre en Chine. Notre ancienne Ministre de la santé déclarait même que le risque de propagation de ce dernier était quasiment nul…. A la lecture de ces quelques éléments, Madame la Ministre, permettez moi, en tant que chef d’entreprise, de vous indiquer que je me passe volontiers de vos leçons de morale.

Ne voyez pas l’absence de formule de politesse en fin de lettre comme un manque d’éducation mais parmi mes valeurs, il y a l’honnêteté et face à l’attitude que vous avez vis-à-vis des chefs d’entreprises, des ouvriers du bâtiments et des artisans, je n’ai à ce jour, aucun respect à vous témoigner.

Hélène SOLIGNAC, Architecte

Et pour conclure tout ça :
"Respecter les consignes" .... notamment de "distanciation d'un mètre" qu'ils nous disent ; chose déjà pas simple sur un chantier où l'on est souvent appelé à travailler en binôme .... Et parfois à 3 ou 4 même !
(Et sur les gros chantiers du BTP se trouvent même des dizaines d'ouvriers qui se côtoient dans plusieurs corps de métiers (!))...

Alors même que ce virus peut survivre des heures voire des jours même sur toutes sortes de surfaces (papier, bois, acier, plastique ...)
Et même rester en suspension dans l'air et circuler à plusieurs mètres de distance !!!
Enfin bref, voilà pour la consigne de sécurité afin soit disant de ne pas propager le virus :
==> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521330922112813&id=100027077293582

(Article installé presque aussitôt sur ce blog :
"De la fameuse Distanciation d'un mètre !")


[Article FB :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1064791900572986&id=100011265574907

(Une suite à ça :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520469298865642&id=100027077293582)
(Et à ça :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=518967425682496&id=100027077293582)
(Et encore à ça :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=518626275716611&id=100027077293582)]

Et ça, c'était la pétition :

Officiellement, les entreprises de BTP et du bâtiment se doivent de poursuivre leur activité malgré la crise sanitaire. 

Dans les faits, les chantiers sont contraints de s’arrêter et les entreprises se mettent en activité partielle contre l’avis des Direccte qui menacent de ne pas les indemniser !!!

En ce jour du 19 mars 2020, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, s’en est vertement prise aux entreprises du BTP qui décident de fermer leur activité du fait de la mise en confinement.

Elle qualifie cette attitude de « défaitisme », alors que le pays traverse sa crise la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. (https://www.batiactu.com/edito/coup-gueule-ministre-travail-contre-societes-btp-qui-59133.php)

L’état témoigne d’un mépris profond pour ces entreprises, ces artisans et ces salariés qui travaillent dans le BTP et le bâtiment !

Vous nous demandez de continuer de travailler, mais nombre de nos clients ne souhaitent plus nous voir sur leurs chantiers ! 

Vous nous demandez de continuer de travailler, mais bon nombre de nos fournisseurs ferme ! 

Vous demandez à nos salariés de travailler en l’absence de moyens de protection individuelle disponible, et de possibilité de mise en place des distances de sécurités.

Il est scandaleux de voir les propos de notre ministre : 

« On nous explique qu’il est impossible d’y travailler parce que l’on monte à deux dans une camionnette et qu’il y est impossible d’y respecter la distance sanitaire minimale : mais pourquoi pas prendre deux voitures pour se déplacer ? » 

Qui nous fournit l’ensemble de la flotte de véhicule nécessaire ? Comment fait-on pour les travaux en binôme nécessaires pour la sécurité ? 

Comment fait-on pour porter des charges lourdes ? 

Le gouvernement n’a aucune connaissance de notre situation quotidienne et se permet de se faire moralisateur.

Nous Chefs d’entreprises, Artisans passons notre temps à nous battre, nos Hommes et Femmes sont notre Famille, il est tout simplement honteux de nous traiter de défaitistes et de profiteurs en ces jours sombres de notre histoire.

Nous serons toujours présents ! Comme nous le sommes depuis des siècles pour participer à la reconstruction de notre Pays.

Cette position est incompréhensible, inacceptable pour les entreprises du BTP et du bâtiment.

Incohérente au regard des déclarations du président de la République, on ne peut pas demander aux entreprises et aux citoyens tout et son contraire, le confinement et la poursuite d’activité !

Nos chantiers ne sont pas essentiels au fonctionnement du pays ! 

L’arrêt de nombre de chantiers emblématiques le montre (Notre-Dame, Grand Paris Express). le BTP et le bâtiment, n’est pas un secteur vital de l'économie, hormis interventions d'urgence.

Derrière cette position gouvernementale, difficile de ne pas avoir une lecture financière.

Si le BTP et le Bâtiment rejoint le dispositif de chômage partiel, ce seraient près de deux millions d'actifs qu'il faudra indemniser.

Il est donc d’une extrême importance que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités, pour la sécurité de tous !!!

 https://www.mesopinions.com/petition/politique/protection-nos-salaries-nos-entreprises-btp/82993/